Ф.И.О., должность Подпись, печать







ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению web-подсистемы автоматизированной системы управления мероприятиями, проводимыми к 450-летию г.Астрахани
г. Астрахань «___» _______200 г.

Агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области
в лице руководителя агентства Зайцевой Марины Анатольевны, действующей на основании положения об агентстве, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской области, в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области
с ___________________________________________________________________
(полное наименование поставщика)
в лице _____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Исполнитель, настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению web-подсистемы автоматизированной системы управления мероприятиями, проводимыми к 450-летию г.Астрахани согласно Техническому заданию.
1.2. Исполнитель обязуется:
1.2.1. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с техническим заданием на создание и внедрение web-подсистемы автоматизированной системы управления мероприятиями, проводимыми к 450-летию г.Астрахани, являющимся неотъемлемой частью контракта.
1.2.2. Осуществлять сопровождение разработанной web-подсистемы автоматизированной системы до 31.12.2008.
1.2.3. Обучить работе с созданной автоматизированной системой 3-х администраторов Заказчика на территории Исполнителя.
1.2.4. Заключить с Заказчиком соглашение на исключительное право Заказчика использовать созданную web-подсистему автоматизированной системы, с запретом на ее передачу другим субъектам без письменного согласия Заказчика.
2. Цена контракта и порядок расчетов
 2.1. Цена контракта составляет _________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не подлежит каким-либо изменениям, за исключением изменений, вносимых в контракт в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.
2.3. Оплата за выполненные работы производится Исполнителю поэтапно:
- в течение 1-го месяца с даты заключения контракта Заказчик перечисляет Исполнителю 20% от цены контракта.
- окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполнения работ по мере поступления средств из областного бюджета.
2.4. Оплата Заказчиком выполненных Исполнителем работ производится за счет средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Информатизация Астраханской области в 2007 году».
2.5. Оплату работ, не предусмотренных ни контрактом, ни дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.6. В случае отказа Исполнителя выполнять работы по ценам, установленным настоящим разделом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 15 % от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки, связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая понесенные Заказчиком затраты на проведение нового конкурса и увеличение цены вновь заключаемого контракта.
2.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в рублях.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ установлены сторонами:
Начало работ: 28 февраля 2007 года.
Окончание работ: _____________________ 2007 года.
Общая продолжительность работ: ___________ дней.
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ.
4.1. Приемка и оценка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями задания.
4.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ
4.3. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика.
4.7. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.
5.1.2. Передать Исполнителю все необходимые для выполнения работ исходные данные.
5.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих уровень качества установленными нормативными документами.
5.2.2.Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:
не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;
наступлении форс-мажорных обстоятельств;
отсутствия финансирования.
5.2.3.Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств.
5.3.Исполнитель обязан:
5.3.1 При создании web-подсистемы автоматизированной системы управления мероприятиями, проводимыми к 450-летию г.Астрахани руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.
5.3.2При обнаружении Заказчиком недостатков в работе web-подсистемы, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно.
5.3.3Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
6.2.При нарушении Исполнителем конфиденциальности, передачи созданной web-подсистемы автоматизированной системы третьим лицам к Исполнителю применяются штрафные санкции в размере 50% от стоимости работ по настоящему Контракту.
6.3.В случае невыполнения работ в срок, предусмотренный настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от договорной цены по настоящему Контракту.
7. Внесение изменений в контракт
7.1. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на пять процентов. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.
7.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств, выделенных для финансирования работ по данному объекту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
7.3. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан направить Исполнителю письменное распоряжение, содержащее одно из следующих указаний:
- увеличить или уменьшить объем указанной работы;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить дополнительную работу, не предусмотренную контрактом, но связанную с работами, предусмотренными контрактом.
7.4. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
8.1. Заказчик, имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, в случаях:
ликвидации предприятия – Исполнителя;
вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия – Исполнителя, либо изъятия у него материально-технических ресурсов;
лишения Исполнителя права на выполнение работ, то есть отзыва лицензии; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на выполнение работ;
отсутствия финансирования.
8.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае:
- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств).
8.3Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению настоящего Контракта (за исключением случаев расторжения Контракта в одностороннем порядке), направляет другой стороне письменное уведомление, на которое должен быть дан ответ в течение 10 дней.
При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении настоящего Контракта считаются принятыми.
8.4. При расторжении настоящего Контракта незавершенные объемы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость в объеме выполненных и принятых работ.
8.5. Учитывая, что работы по предмету настоящего Контракта финансируются из областного бюджета, пополнение которого зависит от налоговых платежей, Заказчик при расторжении настоящего Контракта согласно пункту 8.1 не несёт ответственности за упущенную при этом выгоду Исполнителем.
9. Непреодолимая сила
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.